Методические рекомендации мдс 11-11. 2000 - страница 5

^ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________

к контракту № ________ от «____» _______________ 199__ г.

1. Работодатель поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:_____________________________________________________________________

наименование работ

2. Состав работ, технические, экономические и другие требования к результатам работ, являющихся предметом настоящего соглашения, определены в __________________________________________________________________________

3. Цена работ по генеральному контракту (договору) с заказчиком на выполнение проектно-изыскательских работ № __________ от «_____» _______________ 199___ г. на дату заключения настоящего соглашения составляет ___________________________

___________________________________________________________________тыс. руб.

4. Цена работ, указанных в п. 1 настоящего соглашения, составляет ______ % цены работ по генеральному договору (контракту) или _________________________________

______________________ тыс. руб., в том числе на оплату труда Исполнителя ______ % цены работ по генеральному договору (контракту) или ________________________

__________________________________________________________________ тыс. руб.

5. Срок сдачи работ по настоящему соглашению _____________________ 199___ г.

6. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (графиком), составляющим неотъемлемую часть настоящего соглашения.

7. Порядок расчетов и распределение объемов работ между их участниками прилагаются (если это было условием заключения настоящего соглашения).

8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта № _________ от «_____» _______________ 199___ г.

9. Особые условия:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ: техническое задание или документ, его заменяющий; календарный план.

^ ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЬ

Примечание. По соглашению сторон к дополнительному соглашению могут прилагаться распределение объемов работ и порядок расчетов.
^ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТОМ
1. Разработка предварительных технико-экономических оценок и расчетов инвестиций.

2. Проведение анализа показателей технико-экономического уровня развития отрасли, территории, разработка научно-технических прогнозов, технико-экономических обоснований развития отраслей, регионов и пр., маркетинговые исследования объектов капитального строительства.

3. Сбор исходных данных для проектирования.

4. Оказание помощи заказчику в выборе и получении согласований места размещения объекта.

5. Оказание помощи заказчику при подготовке документации и выполнении работ по сносу или переносу с площадки строительства существующих зданий, сооружений и коммуникаций, при выполнении работ, связанных с рекультивацией земель.

^ 6. Оценка, консультации по приобретению, продаже и аренде земельных участков.

7. Оказание помощи заказчику в подборе исполнителей для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

8. То же, для выполнения пусконаладочных работ.

9. Согласование с населением по месту предполагаемого для проектирования и строительства объекта его основных технико-экономических характеристик.

10. Консультирование заказчика при получении разрешения на выброс и сброс вредных веществ - отходов производства.

11. Проведение обследования действующего предприятия с целью поиска резервов улучшения технико-экономических показателей производства.

12. Консультирование заказчика при формировании договорных цен на строительство объекта.

13. Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта под «ключ» с последующей реализацией готового объекта на торгах.

14. Выполнение посреднических функций между заказчиком и постоянно действующими тендерными комитетами и биржами при размещении заказов на строительство (реконструкцию) объектов.

15. Оказание консультационной помощи другим проектным организациям при получении ими лицензии на право заниматься определенными видами проектной деятельности.

16. Оказание посреднических услуг заказчику при реализации объектов незавершенного строительства.

17. Оказание помощи заказчику при организации и проведении тендеров (конкурсов) на разработку проектно-сметной документации, включая подготовку предложений по составу тендерного комитета, разработку тендерного задания, участие в рассмотрении и экспертной оценке тендерных предложений.

18. Консультирование заказчиков при принятии ими решений о целесообразности страхования, составе страховых событий, величине страховых платежей и т.п. в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объекта.

^ 19. Оказание помощи заказчику при подготовке материалов для заключения контракта на проектирование и строительство.

20. Производство инженерных изысканий, включая топографо-геодезические и инженерно-геологические работы, а также разработка проектно-сметной документации, включая проекты и схемы районной планировки, генеральные планы городов, ТЭО, проекты, рабочую документацию и т.п.

^ 21. Подготовка детальных данных для заводского изготовления строительных конструкций (стадия КМД).

22. Оказание помощи заказчику при организации и проведении тендеров (конкурсов) на строительство объектов (см. п. 17).

23. Размещение заказов на оборудование, поставляемое заказчиком, и контроль за сроками его получения, включая позиции, которые относятся к специальным поставкам заказчика, приемка оборудования по количеству, качеству и комплектности. Предъявление по поручению заказчика претензий к изготовителям оборудования и работникам железной дороги, участие в арбитражном обсуждении.

24. Техническая помощь по выносу в натуру осей зданий и сооружений.

25. Разработка проектов производства работ для подрядчиков.

26. Разработка сметных норм на строительство для подрядчиков с учетом имеющейся строительной базы, транспортных схем и т.п.

27. Выполнение функций технического надзора заказчика.

28. Обмер выполненных строительно-монтажных работ и подтверждение заказчику факта правильности представленных подрядчиком документов для оплаты выполненных работ.

29. Координация деятельности генерального подрядчика и субподрядчиков на площадке строительства.

30. Наблюдение за осадкой зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации.

31. Составление исполнительной документации на строительство, включая сметы по фактическим затратам.

32. Разработка мероприятий по охране окружающей среды.

33. Оказание технической помощи при выполнении пуско-наладочных работ, а также при выходе объекта на проектные показатели.

34. Услуги по найму и подготовке персонала для работы на построенном объекте.

35. Разработка нормативно-инструктивной документации по организации проектирования и строительства: технических условий, норм проектирования, технико-экономических показателей зданий, сооружений, сметных норм, эталонов проектов, перечней паспортов проектов и т.п.

36. Регистрация, рассмотрение, оформление рацпредложений и изобретений в процессе строительства.

37. Методическая помощь авторам рацпредложений и изобретений.

38. Составление лицензионных паспортов на материалы.

39. Консультационная помощь при выходе на внешний рынок.
Индивидуализм по-американски,
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Вольфганг Акунов белые рыцари,
Ядерная магнитная релаксация и молекулярные движения в полиэтилене - страница 10,
Проследите основные этапы истории и возникновения СНС - 1. Введение в макроэкономику,
Вступ 3 Теоретичні аспекти організаційної культури та структури управління 7 - страница 4,
Раздел седьмой «Нормы поведения в обычаях кровной мести» - Культура поведения и этикет ногайцев в XIX- начале ХХ...,
After Death" А. Дж. Тойнби " - страница 54,
між творцями об’єкту права інтелектуальної власності - Правила проходження заявок на отримання охоронних документів...,
Информационный бюллетень профсоюза №7(114) 2011 г - страница 7,
Геннадий Сорокоумов «Стоматологические стихи, или Арбатское небо»,
Исторический факультет вопросы истории, международных отношений и документоведения - страница 38,
Политика. Политическая наука - Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания: Учеб для вузов. 6-е изд., перераб и доп,
Изучение мнения граждан исторических городов в отношении историко-культурного наследия: степень информированности, консолидированности и готовности к активным действиям в решении проблем сохранения и современного использования объектов культурного наследия - страница 16,
Первый канал, новости, 31. 10. 2008, Панкратова Юлия, 18: 00 9 - страница 24,
Ольга Малыш, «Московские новости» (Москва), №27, 15. 02. 2012, c. 5 - страница 36,
Администрация Кетовского района Стратегия социально-экономического развития Кетовского района, Курганской области до 2020 года - страница 14,
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ - Актуальные вопросы организации,
А. А. Ивин логика учебник - страница 13,
П Р О Г Р А М М А - Свобода! Справедливость! Солидарность!,
Глава 7 - Читателю,
Российские сми о мчс мониторинг за 10 ноября 2011г - страница 44,
Книга названа "Очерки истории". Показать, как создавалась, чем жила и дышала школа в разные периоды своего существования, мы пытались, привлекая газетные публикации, воспоминания, архивные документы - страница 10,
Вкк национальный союз кадровиков - страница 6,
Третья глава - И. Вагин Заяц, стань тигром!,